Bücher veröffentlicht von Werner Verlag

Klares Konzept und präzise SpracheIn diesem Handbuch wird das gesamte Architektenrecht dargestellt. Im Mittelpunkt stehen die Bereiche Gestaltung, Beginn und Ende des Architektenvertrages, Haftung sowie Vergütung. Die Autoren stellen die Rechtspraxis klar, verständlich und für die Leser gut verwertbar dar. Rechtsprechung und Literatur sind genau und umfassend ausgewertet. Das Praxishandbuch vermittelt eine klare Struktur im Architektenvertragsrecht und hilft so auch schwierige Detailprobleme zu lösen.Die 8. Auflage ist durch neue Autoren komplett überarbeitet und durchgängig modernisiert worden.Die Herausgeber und Autoren:Rechtsanwalt und Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht Prof. Dr. Sebastian Baldringer ist Rechtsanwalt in Köln.Vors. Richter am OLG a.D. Karl-Heinz Keldungs, Düsseldorf

Die Festschrift enthält eine breite Palette aktueller Beiträge aus den Bereichen Baurecht, Baubetrieb und Projektmanagement. Über 30 Expert:innen beleuchten die Themengebiete aus den unterschiedlichen Blickwinkeln von Anwaltschaft, Justiz, Wirtschaft und Lehre. Aus dem Inhalt:Andreas Berger, Mehrere Stufen bilden eine Treppe! - Zum schuldrechtlichen Fundament des sog. Stufenvertrags im Architekten- und Ingenieurvertragsrecht Christian Bönker, Tiere im privaten Bau- und Architektenrecht - Artenschutzrechtliche Restriktionen in Planung und Bauausführung Barbara Dauner-Lieb, Zum handwerklichen und fachlichen Fundament der Baurechtspraxis - Kompetenz und Verständnis als Ziele der juristischen Ausbildung Klaus Eschenbruch, Die Ampelfarbe Gelb - Ruhekissen oder zusätzliches Pflichtenprogramm für die Projektsteuerung? Prof. Dr. Heiko Fuchs, Und ewig lockt die Geschäftsgrundlage - Verlängerung der Objektüberwachung der Architekten und deren Abgeltung Jochen Glöckner, Übergang von der Zielermittlung zur Planung beim Architektenvertrag - Plädoyer für eine Klärung durch den Gesetzgeber Martin Havers, Forderung ohne Anspruch - Eine Betrachtung zu § 650c Abs. 3 BGB Kai-Uwe Hunger, Baurecht und die (allgemein anerkannten) Regeln der Technik - zugleich eine Besprechung vom OLG Düsseldorf, Urteil vom 09.02.2023 (5 U 227/21)Günther Jansen, Das Teilurteil - Neue Entwicklungen in der obergerichtlichen Rechtsprechung? Martin Jung, Die »Schönheit« der Integrierten Projektabwicklung - Der Transfer der Modellbestandteile der IPA-Projektabwicklung auf Nicht-IPA-Projekte Andreas Jurgeleit, Das Fundament des Baurechts am Beispiel der Rechtsprechung des BGH zur Schwarzarbeit unter Einbeziehung des Oma-Erna-Falls Markus Kattenbusch, Die Urkalkulation und deren Fortschreibung - die heilige Kuh der Vergütungsanpassung? Stephan Keller, Lieber gewinnen als siegen - was einen guten Anwalt ausmacht Alexander Knopp, Das generische Verständnis der Nachtragskalkulation: Allgemeine Systembeschreibung und Einordnung der BGB- und VOB/B-Regelungen Alexander Kus, Keine Nachtragsvergütung bei offensichtlichen Ausschreibungsfehlern im Leistungsverzeichnis? Jürgen Lauer, Adjudikation und gerichtliche Kontrolle Christian Leesmeister, Die Wiedergeburt der VOB/C und das Sterben der VOB/B Stefan Leupertz, Kooperationsgestaltung als Voraussetzung für effizientes und nachhaltiges Bauen - Neue Parameter für die Anwendung des Rechts in Bauprojekten Ulrich Locher, Abschlagsforderungen im Bauvertragsrecht Jochen Markus, Zur Integrierten Projektabwicklung mit Mehrparteienverträgen Burkhard Messerschmidt, Zur Planungszeit von Architekten und IngenieurenChristian Moormann, Der Einsturz des historischen Archivs in Köln im Zuge des Baus der Nord-Süd Stadtbahn - Strategische geotechnische Beratung für ein Großschadensereignis Markus Planker, Gesamtschuldnerische Haftung von Architekt und bauausführendem Unternehmer nach dem Urteil des Bundesgerichtshofs vom 01.12.2022 Björn Retzlaff, Die »Maßgeblichkeit« der tatsächlichen Kosten für die Preisermittlung nach § 2 VOB/B Claus von Rintelen, Die schadenersatzrechtlichen Auswirkungen wechselseitiger Kündigungen Tobias Rodemann, § 650d BGB - Im Banne des Unheimlichen

Zeit und Kosten sparen: Nachtragsforderungen wirksam verhindern!In Zeiten großer Kostensensibilität am Bau gibt das Handbuch Auftraggeber:innen geeignete Werkzeuge an die Hand, um rechtzeitig präventive oder reaktive Maßnahmen bei der Nachtragsregulierung zu ergreifen.Die Autoren erläutern, wie die nachtragsgegenständlichen Themen »Kosten« und »Termine« bei der Projektrealisierung erfolgreich systematisch berücksichtigt werden können.Ihre Vorteile:neue obergerichtliche Entscheidungen und aktuelle Literatur wurden eingearbeitetUnterteilung der Handlungsvorschläge in präventive, proaktive und reaktive Maßnahmenbaubetriebliche und baurechtliche Aspekte werden gleichermaßen berücksichtigtinterdisziplinäres Autorenteam aus langjährig erfahrenen baubetrieblichen Sachverständigen und Fachanwälten für Bau- und Architektenrecht arbeitet »Hand in Hand«praxisnahe, verständliche DarstellungAus dem Inhalt:VergabestrategieAuswahl der Vertragspartner:innenGestaltung von Planer- und BauverträgenAngebotsprüfungProjektorganisationDokumentationStörungsmanagementAnordnungsmanagementSach- und BauzeitnachtragsprüfungKonfliktmanagementForderungsmanagement/RegressierungBIM, Lean Construction, PartneringHerausgeber:Prof. Dr.-Ing. Thomas Sindermann, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Baupreisermittlung und Abrechnung im Hoch- und Ingenieurbau sowie Bauablaufstörungen, Köln, Lehrtätigkeiten an der RWTH Aachen University und Ruhr-Universität Bochum.Dr. jur. Gerolf Sonntag, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, Partner am Standort Mönchengladbach von Kapellmann und Partner Rechtsanwälte mbB, Lehrbeauftragter für Strategisches Vertragsmanagement an der Technischen Universität Dortmund.Dr.-Ing. Alexander Knopp, Geschäftsführer der Prof. Schiffers Bauconsult GmbH & Co. KG, Lehrbeauftragter an der RWTH Aachen für Claim Management.Autoren:Dr. Andreas Berger, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, Mönchengladbach; Dr. Mathias Finke, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, Hamburg; Dr. Tom Giesen, Rechtsanwalt, Mönchengladbach; Dr. Thomas Jelitte, Düsseldorf; Dr.-Ing. Alexander Knopp, Düsseldorf; Prof. Dr. Christian Lührmann, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, Frankfurt; Dr. Harald Pott, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, Berlin; Prof. Dr.-Ing. Thomas Sindermann, Köln; Dr. Tobias Schneider, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, München; Dr.-Ing. Markus Zobel, Köln.Aus den Besprechungen zur Vorauflage:»Die Autoren geben dem Leser Werkzeuge an die Hand, oft mit Beispielen unterlegt, die sofort den Praxisbezug ermöglichen. Schematische Darstellungen fassen Wichtiges zusammen. Das Werk besticht durch Übersichtlichkeit, Struktur und Verständlichkeit«.RAin Dr. Barbara Schellenberg, Limburg, in Bauwirtschaft 2020, 112

Das Vergaberecht ist für die Beschaffung von sehr unterschiedlichen Leistungen und Gegenständen einschlägig. Bei einheitlichen, marktüblichen Gegenständen sind die Vergabevorschriften sehr gut anwendbar. Diese Fälle werden in den meisten Handbüchern und Kommentaren zugrunde gelegt.Die komplexe, meist nur als Ziel beschreibbare Beschaffung von Software und IT-Leistungen, weicht von der Regelvergabe ab und hat deshalb kaum Erläuterungen in der Fachliteratur. Dieses Buch soll deshalb die Abläufe und nötigen Entscheidungen bei den IT-Beschaffung darstellen und keine rechtswissenschaftliche Abhandlung zu den einschlägigen Paragraphen im Vergaberecht sein.Schwerpunkte sind daher die IT-typischen Ausnahmetatbestände (wie Produktvorgaben, Alleinstellungsmerkmale und Losverzicht) und besondere IT-Herausforderungen (wie Vergaben bei bundesweit verteilten Dienststellen). Besonders wichtig bei IT-Vergaben sind (ebenfalls anders als bei der üblichen Vergabe) die Vergabestrategie und die Dokumentation für spätere Aktualisierungen, Anpassungen und Erweiterungen.Deshalb ist das Handbuch für alle Kommunen, Vergabestellen und öffentlichen Stellen geeignet, die auch IT-Beschaffungen durchführen sowie für alle Rechtsanwälte, die bei IT-Vergaben beraten und bewerten müssen und schließlich für die IT-Fachleute, die mit ihrem Einkauf die Vergaben durchführen müssen.Herausgeber und Herausgeberin: Dr. Marc Pauka, Syndikusrechtsanwalt, Fachanwalt für Vergaberecht, Leitung Public Procurement Law bei einem IT-Beschaffungsunternehmen, Bonn.Katharina Bartetzky-Olbermann, Syndikusrechtsanwältin im Bereich IT-Beschaffung und Fachanwältin für Vergaberecht, Bonn.

Das Buch beschäftigt sich mit allen wichtigen baurechtlichen Vertragstypen und bietet detaillierte Erläuterungen zu Verträgen, Klageschriften und Anträgen. Es ist ein praktisches Nachschlagewerk für die am Bauprojekt Beteiligten, welche schnell und unkompliziert Hilfe bei der Gestaltung bestimmter Vertragstypen brauchen.Das Formularbuch enthält über 100 Muster und Formulierungsvorschläge.NEU in der 6. Auflage:Auswirkungen der neuen HOAIdie ministeriellen Vorgaben zur Berücksichtigung von Stoffpreisklauseln bei BauverträgenAufzeigen von Möglichkeiten, den durch Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg entstandene Risiken durch vertragliche Regelungen zu begegnenÄnderungen des Kaufvertragsrechts, insbesondere Änderungen des Mangelbegriffs in § 434 BGBNeuerungen in der ZPO, z.B. § 130a ZPOReform des WEG-RechtsIhre Vorteile:Die übersichtliche und einheitliche Gestaltung der Kapitel macht ein gezieltes, schnelles Nachschlagen des gewünschten Vertragstyps einfach.Das Buch enthält Gestaltungsvarianten, um zwischen Auftraggeber:innen- und Auftragnehmer:innensicht zu differenzieren.Die Vertragsmuster inklusive Erläuterungen bieten die perfekte Grundlage, den Vertrag an den jeweils konkreten Sachverhalt anzupassen.Herausgeber: Prof. Dr. Sebastian Ulbrich ist Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht in Würzburg.Autoren: Rechtsanwälte Jörn Bröker, Essen; Dirk Dittrich, Würzburg; Dr. Winfried Grieger, Essen; Stefan Hanke, Köln; Florian Herbst, Hamburg; Dr. Dieter Herrmann, Würzburg; Dr. Marcus Hirschfelder, Saarbrücken; Dr. Maximilian R. Jahn, Frankfurt a.M.; Martin Jung, Berlin; Ralf Kemper, Berlin; Prof. Dr. Andreas Koenen, Münster; Simon Kraus, Nürnberg; Dr. Christoph Lichtenberg, München; Axel List, Berlin; Henning Manhardt, Ravensburg; Christian Meier, Weimar; Dominik Morstein, Würzburg; Simon Parviz, Frankfurt am Main; Kilian von Pezold, Coburg; Ulf Prechtel, Düsseldorf; Klaus-Peter Radermacher, Frankfurt a.M.; Martin Steiner, Berlin; Michael Stemmer, München; Prof. Hans-Benno Ulbrich, Würzburg; Dr. Sebastian Ulbrich, Würzburg.

„Das Werk gehört in jede Baurechts-Bibliothek, um alles Wichtige zu den baurechtlichen ‚Königsdisziplinen' wie Nachträge und Ansprüche aus gestörten Bauabläufen dem Grunde und der Höhe nach verständlich und für den praktischen Anwendungsfall aufbereitet nachlesen zu können. [...] Es werden durchweg hilfreiche und praxisrelevante Hilfestellungen aufgezeigt, wobei es dem Autor gelingt, Kernaussagen knapp und verständlich zu erfassen und einzuordnen." - Kues/Lerbs, NZBau 2023, 513Der Autor entwickelt die baubetrieblichen Lösungen in einem Guss mit Gesetz und Rechtsprechung. Dem Anwender werden Anregungen für den prüffähigen und durchsetzbaren Nachweis von Ansprüchen einerseits und deren Prüfung anderseits gegeben. Mit dem Buch werden Auftragnehmer und Auftraggeber angesprochen wie auch die an den Auseinandersetzungen beteiligten Anwälte und Richter.Neu in der 4. Auflage:Neues gesetzliches Bauvertragsrecht, darin insbesondere BauSoll-Änderung und VergütungsanpassungUmbrüche durch Rechtsprechung: Aktuelles zum Vergütungsrecht und zur Entschädigung bei BauablaufstörungenDer Autor bietet eine baubetriebliche Umsetzung der Themen an. Beispiele:Vergütungsänderung und erforderliche tatsächliche Mehr-/Minderkosten: Wie geht heute Preisbildung?Nahezu 20 Jahre glatt am Gesetz vorbei: Der Entschädigungsnachweis nach den BGH-Entscheidungen aus den Jahren 2017 und 2020Renaissance: Schadensersatz aus gestörtem Bauablauf - Chance auf vollen Ersatz der Nachteile im Vergleich zur einschränkenden Entschädigung?Behinderungsnachtrag 2.0: Dauerbrenner konkrete und bauablaufbezogene Nachweise im gestörten Bauablauf - Antworten, die längst gegeben sind, in der Nachweispraxis aber ignoriert werden Unverstanden und in Nachtragsangeboten überreizt: Unzureichende Beiträge zur Deckung Allgemeiner und anderer Gemeinkosten im gestörten BauablaufProduktivitätsverluste im gestörten Bauablauf: Wie werden sie dargelegt?Ungeliebt: Was und wie müsste der Auftragnehmer Störungen und andere Vertragsabweichungen dokumentieren?

Das »Rundum-sorglos-Paket« zum Bauvertragsrecht!Dieses Handbuch ermöglicht eine klar strukturierte Einarbeitung in das oft komplexe Bauvertragsrecht des BGB und der VOB - verständlich geschrieben auch für Nichtjurist:innen. Es berücksichtigt die tiefgreifenden Änderungen, die sich aus dem Gesetz zur Reform des Bauvertragsrechts ergeben, das am 1.1.2018 in Kraft getreten ist:Verbraucherbauvertrag, Widerrufsrechte, BaubeschreibungspflichtNeuregelungen zur ZustandsfeststellungRückgriffsansprüche des Auftragnehmers gegen Lieferantengesetzliche Anordnungsrechte zur LeistungsänderungRegelungen zur VergütungsanpassungDie Autoren zeigen, wie Bauverträge eindeutig, erschöpfend sowie rechtswirksam abgeschlossen und dabei umfangreiche Klauselwerke vermieden werden können. Dabei berücksichtigen sie immer auch die Bezüge zu Bautechnik und Baubetrieb. Das Handbuch unterstützt die Abwicklung des Bauvorhabens im Sinne einer baubegleitenden Rechtsberatung und hilft, Streitigkeiten über die Rechte und Pflichten der Bauvertragsparteien von vorneherein auszuschließen.Aus dem Inhalt:Vergabeverfahren nach VOB/AAbschluss und Inhalt des Bauvertragesun- und zulässige Klauseln nach AGB-RechtAbnahmeGewährleistungsansprücheBauzeit/Rechtsfolgen bei BauverzögerungVergütung und ZahlungNachträgeKündigung des Bauvertrages durch Auftragnehmer:innen und Auftraggeber:innenSicherheiten/BürgschaftenStreitschlichtungOptisch hervorgehobene Beispielsfälle sowie Übersichten und Schaubilder erleichtern die praktische Umsetzung. Am Ende der Kapitel findet sich jeweils eine Zusammenfassung in Leitsätzen zu den behandelten Themen.Die Autoren: Dr. Edgar Joussen ist als Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Bau- und Architektenrecht in Berlin tätig. Er ist Autor zahlreicher Veröffentlichungen zu baurechtlichen Themen (u.a. Mitautor beim VOB-Kommentar Ingenstau/Korbion sowie bei dem Handbuch Bauverzögerung und Leistungsänderung), Lehrbeauftragter an der Philipps Universität Marburg, Schiedsrichter sowie Dozent für Seminare zum Baurecht.VRiOLG a. D. Prof. Dr. Klaus Vygen †.Aus der Fachpresse: »… gehört zu den echten Highlights bauvertraglicher Literatur« RA und FA für Bau- u. Architektenrecht Prof. Dr. Burkhard Messerschmidt, NZBau 5/2013»Das Werk nimmt eine Sonderstellung ein …, weil es in einzigartiger Weise Praxisbezug und wissenschaftliche Tiefe miteinander verbindet. Es macht einfach Freude, in dem Buch zu lesen und mit ihm zu arbeiten.« RiBGH a.D. Stefan Leupertz, NJW 2013, 3079» In dreizehn klar strukturierten und inhaltlich sehr gut lesbaren Kapiteln wird der komplexe Prozess des Bauens juristisch aufbereitet. Dabei verlieren die Autoren nie die Wechselwirkung zu Bautechnik und Baubetrieb aus dem Blick… Dabei werden schwierige, aber praxisrelevante Probleme durch Beispiele und Grafiken für den Leser verständlich und plastisch aufbereitet … . Ich kann den Kauf dieses Handbuch dringend empfehlen, es ist sein Geld wert.« Martine Stein, Vorsitzende Richterin am OLG Düsseldorf, in BauR 2013, 1069

Ein Handbuch, das alle Facetten des Bau- und Architektenrechts berücksichtigt, einschließlich wichtiger Nebengebiete. Die Verflechtungen von privatem und öffentlichem Baurecht einerseits sowie von Betriebswirtschaft und Technik andererseits werden verständlich erläutert. Erfahrene Praktiker:innen zeigen den Weg zu rechtssicheren Entscheidungen und Abläufen in der täglichen Baurechtspraxis.NEU in der 7. Auflage:Auswirkungen der HOAI-Reform 2021gründliche Überarbeitung der Kapitel zur Haftung und Vergütung der Architekt:innen und Ingenieur:innen sowie zum Bauinsolvenzrechtneues Kapitel zum Versicherungsrechtausführliche Erläuterungen zur neuen Europäischen Warenkauf-Richtlinie und ihren Folgenwichtige neue BGH-Rechtsprechung u.a. zu § 2 Abs. 3 VOB/B ist eingearbeitetAus dem Inhalt:VertragsschlussVertragsausführung: Leistungsbeschreibung, Nachtragsforderungen, Abnahme, Mängelhaftungsrecht, SicherheitenVertragsbeendigung: Abrechnung, Kündigung, VertragsstrafeBaubetriebliche GrundlagenTechnisches Grundwissen einschl. VOB/CVersicherungsfragen am BauAuftraggeber-, AuftragnehmereinsatzformenBauträgerrechtBauprozessrecht einschl. selbstständiges Beweisverfahren, Streitverkündungen, Gesamtschuldnerfragen, einstweilige Verfügungen, Einbeziehung von SachverständigenAußergerichtliche Streitbelegung BauinsolvenzrechtBauversicherungsrechtGrundzüge des VergaberechtsInternationales BauvertragsrechtArchitekten- und Ingenieurrecht: Vertragsrecht, Haftungsfragen, Abrechnung / HOAIÖffentliches BaurechtHerausgeber: Dr. jur. Johann Kuffer, Richter am BGH a.D., Stammham Univ.-Prof. em. Dr. jur. Axel Wirth, Rechtsanwalt, MainzAutor:innen: Prof. Dr.-Ing. Bert Bielefeld, Siegen; Anja Binder, Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht, München; Dr. Nikolas Brunstamp, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, Hamburg; Dr. Normen Crass, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, Frankfurt a.M.; Christine Englert, Fachanwältin für Familienrecht, Schrobenhausen; Dr. jur. Florian Englert, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, Fachanwalt für Strafrecht, Schrobenhausen; Prof. Dr. Klaus Englert, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, Schrobenhausen; Dr. Stephanie Englert-Dougherty, LL.M., Fachanwältin für Internationales Wirtschaftsrecht, Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht, Schrobenhausen; Prof. Dr. Bastian Fuchs, LL.M., Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, Fachanwalt für Internationales Wirtschaftsrecht, München; Matthias Goede, Fachanwalt für Vergaberecht, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, München; Kerstin Irl, LL.M. Eur, Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht, Fachanwältin für Vergaberecht, Würzburg; Karl-Heinz Keldungs, Vors. Richter am OLG Düsseldorf a.D. (Bausenat); Prof. Dr. Andreas Koenen, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, Fachanwalt für Vergaberecht, Essen; Dr. Peter Leicht, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, Hamburg; Uwe Luz, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, Würzburg; Prof. Dr. Iris Oberhauser, Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht, München; Claus Rückert, Fachanwalt f&uu

»Literatur, die praxistaugliche Lösungen bietet: Das ist der Ingenstau/Korbion !« *Die VOB/B findet in der Praxis trotz der Einführung des (neuen) gesetzlichen Bauvertragsrechts ungebremst Anwendung und setzt weiterhin den Standard für die vertragsrechtliche Gestaltung von Bauvorhaben. Es ist deshalb wichtig, die Regelungen der VOB/B, auch in AGB-rechtlicher Hinsicht, in das neue gesetzliche Umfeld einordnen zu können.Der umfassende Standardkommentar zur VOB/A und VOB/B kombiniert fachliche Tiefe mit unbedingtem Praxisbezug und gut verständlicher Sprache. Die hochspezialisierten Autor:innen verfügen über langjährige vergabe- bzw. bauvertragsrechtliche Erfahrung und kommentieren am Puls der Zeit.NEU in der 22. Auflage:ganz aktuell: Umgang mit Lieferengpässen und Kostenexplosionen am Bau durch Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg - Preisgleitklauseln und die entsprechenden Erlasse des BMWSB - Force Majeure Klauseln - Auswirkungen auf Vergabe, Vergütung und Bauzeitdie geänderte BGH-Rechtsprechung zu § 2 Abs. 3 VOB/B erfordert die rechtliche wie auch baubetriebliche Betrachtung einer Preisanpassung nach dem Maßstab der »tatsächlich erforderlichen Kosten«Rechtsprechung zum Ausschluss wegen beigefügter Erklärungen im VergaberechtAuswirkungen der HOAI 2021 auf VergabeverfahrenEinführung von Wettbewerbsregister und VergabestatistikErläuterungen zum neuen LieferkettensorgfaltspflichtengesetzHerausgeber:Der Kommentar wurde begründet von Heinz Ingenstau und Prof. Dr. Hermann Korbion und später fortgeführt von RA Prof. Dr. Horst Locher, VRiOLG a. D. Prof. Dr. Klaus Vygen und Ministerialdirigent Dr. Rüdiger Kratzenberg. Inzwischen wird er herausgegeben von Prof. Stefan Leupertz, Schiedsrichter, Schlichter, Adjudikator, Richter des VII. Zivilsenats (Bausenat) des Bundesgerichtshofs a.D., Honorarprofessor für Bauvertragsrecht an der TU Dortmund, Lehrbeauftragter an der Philipps-Universität Marburg und Herausgeber und Autor zahlreicher Veröffentlichungen zum privaten Baurecht, sowie von Prof. Dr. Mark von Wietersheim, Rechtsanwalt, Geschäftsführer des forum vergabe e.V., Lehrbeauftragter für Vergaberecht und Privates Baurecht an der FH Osnabrück, Schiedsrichter, Autor und Referent zum Bau- und Vergaberecht.Autor:innen:RA Prof. Dr. Christian Döring, Stuttgart; RA Bernd Düsterdiek, Deutscher Städte- und Gemeindebund, Bonn; RA Dr. Edgar Joussen, Berlin; VRiOLG a.D. Karl-Heinz Keldungs, Düsseldorf; RiBGH a.D. Prof. Stefan Leupertz, Köln; RA Prof. Dr. Ulrich Locher, Reutlingen; RA Peter Oppler, München; Norbert Portz, Bonn; RAin Dr. Ingrid Reichling, München; RA Dr. Claus Schmitz M.A., München; RA Dr. Urban Schranner, Berlin; RA Christian Sienz, München; RA Bernhard Stolz, München; RA Prof. Dr. Mark von Wietersheim, Berlin; Universitätsprofessor em. Dr. iur. Axel Wirth, RA, Mainz.Stimmen zur Vorauflage:»Das Werk zeichnet sich dadurch aus, dass Hintergrundinformationen angeboten werden, die es dem Nutzer ermöglichen, über die reine Rechtsanwendung hinaus Verständnis für die Gesamtzusammenhänge zu entwickeln. Die Kommentierungen haben eine klare Struktur. Sie sind einerseits wissenschaftlich äußerst sorgfältig aufbereitet. Andererseits sprechen die Kommentierungen auch den juristischen Laien an, indem geson

Die Auseinandersetzung mit Nachträgen beim Bauvertrag kostet in der täglichen Praxis viel Zeit und ist oft hochkomplex. Ziel des Buches ist es, den am Bauen Beteiligten einen Leitfaden für ein realisierbares und lösungsorientiertes Nachtragsmanagement zu geben.NEU in der 5. Auflage:aktuelle Rechtsprechung für die Aufstellung und Prüfung von Sach- und BauzeitnachträgenRechtsprechung des BGH zu Ansprüchen nach § 642 BGBProblematik der Eigenverzüge beim BauzeitnachtragErfahrungen mit dem neuen Bauvertragsrecht und die Auswirkungen auf NachträgeIhre Vorteile:praktische Anleitung zur Erstellung prüffähiger und durchsetzbarer Nachträge nach VOB und BGBDarstellung der baubetrieblichen Sicht beim NachtragsmanagementBerücksichtigung der Änderungen durch das neue Bauvertragsrecht und die aktuelle Rechtsprechungzahlreiche Abbildungen und Beispiele verdeutlichen die Erläuterungen.Aus dem Inhalt:Bauvertrag, Bau-Soll, alternative VertragsformenKalkulationPrüffähige Abrechnung von BauverträgenDefinition Nachtrag, Erkennen, Dokumentieren, AufstellenDarstellung der AnspruchsgrundlagenVergütung bei VertragskündigungSchadensersatzansprücheEntschädigungsansprüche gem. § 642 BGBBauzeitnachträgeHerausgeber: Prof. Dr.-Ing. Dirk Reister, Honorarprofessor am Institut für Baubetrieb der Technischen Universität Darmstadt, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Baupreisbildung, Bauablaufplanung und Bauwirtschaft; Dr.-Ing. Markus Werner, Lehrbeauftragter an der Hochschule Biberach

Das gesamte Vergaberecht in einem Band kommentiert. Das GWB und alle Vergabeordnungen (VgV, SektVO, VSVgV, UVgO, KonzV) und die VOB/A (inkl. EU und VS), das EU-Vergaberecht, das Preisrecht, das Haushaltsrecht, das Wettbewerbsregister, Vergaben im Sozialrecht und von Verkehrsdienstleistungen sowie das vergaberechtliche Umweltschutz- und Klimarecht.Die Vorteile:Effektives Arbeiten, da das gesamte Vergaberecht in einem Band kommentiert ist. Praxisorientiertes Arbeiten, da Ausgewogenheit zwischen detaillierter rechtlicher Kommentierung und anwenderfreundlicher Vermittlung.Zusatznutzen, da im Vergaberecht wichtige Bereiche, die sonst kaum erläutert werden, wie Haushaltsrecht, EU-Recht und Wettbewerbsregistergesetz, kommentiert sind.Ein Vergaberecht-Gesamt-Kommentar, der aufgrund seiner Struktur für alle mit dem Vergaberecht Befassten sehr gut geeignet ist.Neu in der 5. Auflage:Saubere-Fahrzeuge-Beschaffungs-Gesetz eingearbeitet Wettbewerbsregistergesetz (kommentiert)Klimaschutz im Vergaberecht (Gesamtdarstellung)Preisrecht (Gesamtdarstellung)Mit seinem inhaltlichen Zuschnitt und der gebotenen Bearbeitungstiefe erweist sich der Kompaktkommentar auch oder gerade in einer Zeit des weitgehend digitalisierten Zugriffs auf vergaberechtliche Entscheidungen, Kommentierungen und Handbücher als wertvolle Arbeitshilfe, die einen festen Platz im Rahmen der vergaberechtlichen Standardwerke einnimmt. (RA und FA Dr. Dietrich Drömann, GvW Graf von Westphalen, Hamburg, in der VergabeR)Herausgeber/in/en: Rechtsanwalt Dr. Klaus Willenbruch, Fachanwalt für Vergaberecht, Hamburg Rechtsanwältin Kristina Widdekind, Fachanwältin für Vergaberecht, HamburgRechtsanwalt Dr. Alexander Hübner, Fachanwalt für Vergaberecht, Stuttgart

Ihr verlässlicher Begleiter im VOB-Alltag!Das Wichtigste zur VOB/B wird für Einsteiger:innen ins Baurecht, und für solche, die nur ab und zu mit der Materie zu tun haben, prägnant und leicht verständlich erläutert. Kenner:innen der Materie können sich in kurzer Zeit auf den neuesten Stand bringen. Das Buch soll Jurist:innen und Ingenieur:innen befähigen, mit dem „Handwerkszeug VOB/B" richtig umzugehen.NEU in der 29. Auflage:Die 16 wichtigsten Urteile der Jahre 2019 bis 2022 sowie eine bedeutende Entscheidung des BGH aus 2023 zur Kündigungsregelung § 4 Abs. 7 Satz 3 VOB/B werden dargestellt und kurz kommentiert.Literatur und Rechtsprechung wurden aktualisiert, dabei werden Erfahrungen mit dem neuen Bauvertragsrecht berücksichtigtIhre Vorteile:Mit der richtigen Mischung aus rechtlicher Information und praktischer Erfahrung geben die Autoren eine prägnante Einführung in die VOB/B und in Zweifelsfragen eindeutigen Rat.Die Texte der VOB/A, VOB/B sowie der DIN 18 299 sind im Anhang abgedruckt.Autoren:Rechtsanwalt Prof. Dr. Werner Langen, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht in Mönchengladbach, Honorarprofessor an der Universität zu Köln.Rechtsanwalt Dr. jur. Andreas Berger, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht in Mönchengladbach.

Die Verzögerung und Überschreitung der Bauzeit gehört zu einem der Hauptprobleme bei Bauprojekten. Gleichzeitig sind gestörte Bauabläufe eine komplexe Materie, bei der Bautechnik, Baubetriebswirtschaft und Recht ineinandergreifen.Das Handbuch erleichtert die Kommunikation der Baubeteiligten aus den unterschiedlichen Branchen und ermöglicht eine effektive Abwicklung von Bauzeitüberschreitungen bzw. vermeidet sie von vorneherein. Die Zusammensetzung des Autorenteams aus Juristen und Baubetriebswirten garantiert eine ganzheitliche und interdisziplinäre Betrachtung anhand zahlreicher praktischer BeispieleNeu in der 4. Auflage:Erläuterung der Auswirkungen des neuen BauvertragsrechtsBerücksichtigung erheblicher Änderungen in der Rechtsprechung: Anwendungsbereich von § 642 BGB / Vergütungsberechnung bei Mehr- und Mindermengen gem. § 2 Abs. 3 VOB/BAus dem Inhalt:Planung und Steuerung des Bauablaufsterminliche und finanzielle Auswirkungen des gestörten BauablaufsBesonderheiten bei internationalen ProjektenPraxisteil mit Darstellung gestörter Bauabläufe an nachvollziehbaren Beispielen Die Herausgeber und Autoren:Andreas J. Roquette, LL.M., Rechtsanwalt in Berlin bei CMS Hasche Sigle, Referent und Autor verschiedener Veröffentlichungen zum Baurecht;Prof. Dr.-Ing. Markus G. Viering, Gründungsgesellschafter und Geschäftsführer der KVL Bauconsult GmbH, ö.b.u.v. Sachverständiger, Autor zahlreicher Publikationen;Prof. Stefan Leupertz, Richter am Bundesgerichtshof (VII. Senat) a.D., Schiedsrichter, Schlichter, Adjudikator, Gründer und Inhaber "Leupertz Baukonfliktmanagement", Referent, Herausgeber und Autor zahlreicher Veröffentlichungen zum privaten Baurecht;Verena Grabowski, Rechtsanwältin in Berlin bei CMS Hasche Sigle; Laura Kersten, KVL Bauconsult GmbH, Berlin;Malika Klös, KVL Bauconsult GmbH, Berlin;Dr.-Ing. Nina Rodde, Geschäftsführerin der KVL Sachverständige GmbH, ö.b.u.v. Sachverständige;Dr.-Ing. Steffen Schmitt, Geschäftsführer der KVL Bauconsult Frankfurt GmbH, Autor verschiedener Veröffentlichungen zum Vertrags- und Nachtragsmanagement;Dipl.-Ing. Mathias Stieb, Projektleiter bei der KVL Bauconsult GmbH;Dr. Henry Stieglmeier, Rechtsanwalt in Berlin bei CMS Hasche Sigle;Deborah Wurm, Rechtsanwältin in Berlin bei CMS Hasche Sigle.Aus den Besprechungen der Vorauflage:»Es bleibt abschließend festzuhalten, dass das 'Handbuch Bauzeit' die komplexe Spezialmaterie Bauzeit in allen Facetten verständlich und anschaulich darstellt. [...] Auch in der dritten Auflage des ›Handbuch Bauzeit‹ ist der Balanceakt zwischen fundierter wissenschaftlicher Arbeit und Praxisbezug auf ganzer Linie geglückt.«Prof. Dr. Oliver Moufang in NZBau 6/2016, 349

Das Praxishandbuch gibt Antworten auf alle wichtigen Rechts- und Honorarfragen, die im beruflichen Alltag von Architekten und Ingenieuren auftreten.Die Neuauflage reagiert auf die Änderung der Gesetzes- und Rechtslage. Zum 01.01.2021 wird die HOAI geändert, um die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 04.07.2019 umzusetzen. Insbesondere sollen die Mindest- und Höchstsätze dann nicht mehr verbindlich sein. Die Honorarhöhe wird dann in allen Fällen frei vereinbar sein.NEU in der 11. Auflage:Darstellung der beabsichtigten Neuregelungen der HOAI und die sich hieraus ergebenden Konsequenzen für den VertragsabschlussHandhabung des geänderten HonorarrechtsAuswirkungen der EuGH-Entscheidung vom 04.07.2019 auf bestehende Honorarvereinbarungen und RechtsstreitigkeitenDie aktuelle Rechtsprechung zum Honorar- und VertragsrechtDarstellung der Rechtsprechung zum fiktiven SchadensersatzAbgerundet wird das Werk weiterhin durch umfangreiche Hilfestellungen und Empfehlungen für die Praxis der Architekten und Ingenieure.Autoren:Alfred Morlock ist Rechtsanwalt in Stuttgart und war bis September 2016 Justiziar der Architektenkammer Baden-Württemberg; Karsten Meurer ist Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht in Stuttgart und auf die Beratung von Architekten spezialisiert.Aus den Besprechungen der Vorauflage: »[Das] Werk ›Die HOAI in der Praxis‹ ist ein Klassiker. Das nunmehr bereits in zehnter Auflage erschienene Handbuch bietet eine kompakte, verständliche und an der täglichen Arbeit des Architekten orientierte Anleitung zur Lösung von Rechts- und Honorarfragen.Das Standardwerk ist somit nicht nur für Juristen, sondern gerade auch für Architekten eine wertvolle Handlungshilfe - eine verständliche Anleitung im täglichen Umgang mit der HOAI und unbedingt empfehlenswert« Kerstin Menzel, in: Deutsches Architektenblatt 01/2019

Die neue HOAI - jetzt als TextausgabeDie HOAI ist die zentrale Vorschrift für das Architektenrecht - und wurde zum 1.1.2021 umfassend neu gefasst. Die Textausgabe enthält erstmals den neuen HOAI-Text - rechtssicher und immer griffbereit. NEU in der 3. Auflage:Die neue HOAI vom 1.1.2021Knapp die Hälfte der Paragrafen sind durch den Gesetzgeber geändert worden. Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs von 2019 zu den Höchst- und Mindestsätze ist so umgesetzt worden.Mit einer Einleitung von Prof. Dr. Ulrich LocherAktualisierte BerechnungsmusterHerausgeber und Autoren: Dipl. Ing Werner Seifert, Würzburg Rechtsanwalt Prof. Dr. Ulrich Locher, Stuttgart, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht

Der Kommentar bietet eine umfassende, tiefgehende und gleichzeitig stark praxisorientierte Kommentierung der Vergabeverordnung (VgV). Die VgV hat in der Vergabepraxis in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen, nachdem die VOF und VOL/A-EG 2016 in die VgV übernommen wurden. Sie erfasst die öffentliche Vergabe sowohl von Liefer- als auch von Dienstleistungsaufträgen. NEU in der 2. Auflage:Berücksichtigung des zwischenzeitlich weiteren vergaberechtlichen Schrifttums und der umfangreichen vergaberechtlichen Spruchpraxis, insbesonderezur elektronischen Abwicklung von Vergabeverfahren,zur Durchführung von Verhandlungsverfahren und Ausschreibung von Rahmenvereinbarungen,zur Vergabe von freiberuflichen Leistungen, insbes. auch Planungsleistungen nach Fortfall des zwingenden HOAI-Preisrechts,zur Eignungsprüfung, formalen Angebotsprüfung und Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots. Herausgeber:RA Dr. Hendrik Röwekamp, Düsseldorf; RA Dr. Alexander Kus, Mönchengladbach; RA Dr. Friedhelm Marx, Köln, ehem. Leiter Unterabteilung Wettbewerbs- und Preispolitik im BMWi; Norbert Portz, Beigeordneter Dt. Städte- u. Gemeindebund; RA Dr. Hans-Joachim Prieß, LL.M., Berlin; Autor/in/en:Hochkarätige Experten aus den Bereichen Vergaberechtsprechung, Anwaltspraxis und Wissenschaft. Aus den Besprechungen der Vorauflage: "Letztlich hat sich der Kommentar das Ziel gesetzt, alle wichtigen Fragen des Vergaberechts zu beantworten. Zusammenfassend wird das Werk seinem eigenen hohen Anspruch gerecht. In der täglichen praktischen Arbeit erweisen sich die Kommentierungen als schlüssig, hilfreich und umfassend. Sie bieten eine substanzvolle Orientierung bei der Lösung von Einzelfragen."Rechtsanwalt Dr. Marc Pauka, Frankfurt am Main, in VergabeR 2017, 219

Der Kommentar erläutert die werkvertraglichen Regelungen der §§ 631 ff. BGB, vor allem auch die seit dem 01.01.2018 geltenden Vorschriften zum neuen Bauvertragsrecht. Die Autoren geben Hinweise für die Umsetzung der Vorschriften in der Praxis und stellen die Bezüge zum VOB/B-Vertrag her. Dabei berücksichtigen sie erste Erfahrungen mit dem neuen Recht im Baualltag. Schließlich schaffen sie einen Überblick über die bisher ergangene umfangreiche Literatur, beziehen Stellung und geben Orientierung.Die wichtigsten Themen im Überblick:AbschlagszahlungenKündigung des Werkvertrages aus wichtigem GrundDefinition des Bauvertrageseinseitiges Anordnungsrecht des Bestellers bzgl. geänderter und zusätzlicher LeistungenVergütungsanpassung bei entsprechenden Anordnungen des BestellersZustandsfeststellung bei Verweigerung der Abnahme durch den BestellerSchriftform der KündigungRegelungen zum Architekten- und IngenieurvertragVerbraucherbauvertragSonderregeln für den BauträgervertragDie Herausgeber: Prof. Dr. Werner Langen, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht in Mönchengladbach, Honorarprofessor für Bauvertragsrecht an der Universität zu Köln; Dr. Andreas Berger, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht in Mönchengladbach; Prof. Dr. Barbara Dauner-Lieb, Universität zu Köln, Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Handels- und Gesellschaftsrecht, Arbeitsrecht und Europäische Privatrechtsentwicklung, Direktorin des Instituts für Arbeits- und Wirtschaftsrecht, Direktorin des Instituts für Gesellschaftsrecht, Richterin am Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen.Aus der Presse: »…Der Kommentar von Langen/Berger/Dauner-Lieb ist ein Werk, das durch seine umfassenden Erläuterungen, seine sorgfältig begründeten Ansichten und durch zahlreiche Praxistipps zum neuen Bauvertragsrecht überzeugt.« VRiKG Björn Retzlaff, Berlin, in BauR 2018, 466

Die Autoren erläutern kompakt und praxisnah die VOB Teile A und B unter Berücksichtigung der gravierenden Änderung des Vergaberechts sowie des neuen gesetzlichen Bauvertragsrechts (§§ 650a ff. BGB). Die praktischen Auswirkungen auf die Vertragsbeziehungen der Baubeteiligten werden dargestellt. Auf Grundlage der höchstrichterlichen Rechtsprechung wird der Leser direkt zur Problemlösung geführt.Die Vorteile:Ausführliche Praxiskommentierung der VOB/A für europaweite und nationale AusschreibungenDurch die umfangreiche Einbeziehung der VOB/A ist der Kommentar ein geeignetes Nachschlage­werk für das Bauen mit öffentlichen Mitteln.Ausführliche Erläuterungen zu den prozessualen und verfahrensrechtlichen Besonderheiten des Bauprozesses durch erfahrene RichterHerausgeber: RA Prof. Horst Franke, HFK Rechtsanwälte LLP, Frankfurt; RA Ralf Kemper, KNH Rechtsanwälte Kemper Hochstadt & Partner PartGmbB, Berlin; RA Prof. Christian Zanner, Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Berlin; RA Matthias Grünhagen, GRÜNHAGEN Kanzlei für öffentliche Aufträge, Berlin; RA'in Prof. Dr. Susanne Mertens, LL.M., Baker & McKenzie Partnerschaftsgesellschaft mbB, Berlin.Pressestimmen zur Vorauflage: »Das Werk wird dem Anspruch, ein Hilfsmittel für Praktiker zu sein, in vollem Umfang gerecht. Dabei wendet es sich nicht nur an Juristen, sondern auch an Praktiker bei den Vergabestellen und an Unternehmen.« Ministerialrätin Dr. Irene Lausen in Staatsanzeiger für das Land Hessen, 10/2017, 987

Bei fast allen Bauprojekten kommt es früher oder später zu Auseinandersetzungen über die Bauzeit oder über Leistungsänderungen. Wer hier richtig gewappnet ist, spart Zeit und Geld - Voraussetzungen dafür sind sowohl rechtliche als auch baubetriebliche Kenntnisse. Das gemischte Autorenteam deckt beide Bereiche ab und hilft, die beste Lösung für das jeweilige Problem zu finden. Insoweit wurden erstmals auch die gesamten bauzeitlichen Probleme unter Berücksichtigung des seit dem 1.1.2018 geltenden Bauvertragsrechts aufbereitet.Aus dem Inhalt:Bauzeit und ihre vertragliche VereinbarungBaurechtliche Anspruchsgrundlagen bei BauablaufstörungenBauzeitverschiebung, Entschädigung und Schadensersatz bei BehinderungenLeistungsänderung und VergütungsanpassungMehrkosten im gestörten BauablaufDokumentation von Störungssachverhalten und VerzögerungenDer vernetzte Terminplan als GrundlageMehrstufige Nachweisführung von Bauablaufstörungen am TerminplanBewertung von Mehrkosten aus Bauablaufstörungen mit BerechnungsbeispielenBerechnung eines Entschädigungsanspruches mit BeispielsfällenNachtragsausarbeitung bei Leistungsänderungen oder Zusatzleistungen mit BeispielsfällenDie Autoren: Dr. Edgar Joussen ist als Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Bau- und Architektenrecht in Berlin tätig. Er ist Autor zahlreicher Veröffentlichungen zu baurechtlichen Themen (u.a. Mitautor beim VOB-Kommentar Ingenstau/Korbion, Bauvertragsrecht nach VOB und BGB), Lehrbeauftragter an der Philipps Universität Marburg, Schiedsrichter sowie Dozent für Seminare zum Baurecht; Prof. Dr.-Ing. Andreas Lang ist ehemaliger Gesellschafter und heutiges Beiratsmitglied der LHR GmbH & Co. KG, Ingenieure und Sachverständige für Baubetrieb und Bauwirtschaft, und lehrte mit dem Studienschwerpunkt Bauwirtschaft an der Hochschule Darmstadt.; Dipl.-Ing. Dirk Rasch ist ehemaliger geschäftsführender Gesellschafter und heutiges Beiratsmitglied der LHR GmbH & Co. KG, Ingenieure und Sachverständige für Baubetrieb und Bauwirtschaft, und ist Baumediator.Aus der Fachpresse zur Vorauflage: »Auch die 7. Aufl. dieses Werks begeistert dadurch, dass die Autoren als profunde Kenner der Materie klar und transparent aufzeigen, dass es möglich ist, nachvollziehbare Zusammenhänge zwischen juristischen und baubetrieblichen Problemen präzise darzustellen. Vor allem durch die sehr vielen Beispiele und die Darstellung von konkreten Problemlösungsmöglichkeiten macht das Nachschlagen zu einzelnen Fragen große Freude.« Goetz Michaelis, FA für Bau- und Architektenrecht, Schlichter und Schiedsrichter für Baustreitigkeiten (SOBau), Werne, in BauR 2015, 1611»...ein sehr interessantes Werk, das sich den Spagat zwischen der Darstellung rechtlicher und baubetrieblicher Probleme und deren Lösungen zutraut und uneingeschränkt zu überzeugen weiß. Hiervon werden sowohl die Berater als auch seine Mandanten erheblich profitieren.« RA Daniel Jansen, Köln, in dierezensenten.blogspot.com (24.02.2016)

Ziel der Autoren ist es, dem Leser einen schnellen Überblick über alle für Architekten, Planer und Sonderfachleute haftungsrelevanten Fragen zu verschaffen und Lösungsansätze auch dort zu bieten, wo bisher anhand der Rechtsprechung oder der Literatur Gesichertes noch nicht vorliegt.NEU in der 11. Auflage:Änderungen durch das neue Bauvertragsrechtnoch mehr konkrete praktische Beispielsfälleaktuelle Literatur und RechtsprechungAuf Grundlage der Änderungen durch das neue Bauvertragsrecht bieten die Autoren Lösungsansätze u.a. in folgenden Bereichen:Architektenvertrag • Leistungsphasen 1 bis 4 • Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe • Objektüberwachung • Kosten und Termine • Vollmacht • Abnahme • Kündigung / vorzeitige Vertragsbeendigung • VersicherungsvertragDas Handbuch richtet sich an Rechtsanwälte und Gerichte, Architekten, Berufsverbände und die mit Regulierungsfragen befassten Haftpflichtversicherer.Herausgeber und Autoren: Prof. Dr. jur. Gerd Motzke, Vorsitzender Richter am OLG a.D. und Honorarprofessor an der Juristischen Fakultät der Universität Augsburg, Mering; Prof. Dr. Mathias Preussner, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht und Fachanwalt für Verwaltungsrecht, Honorarprofessor an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung, Konstanz; Dr. Jan Kehrberg, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, Berlin; Michael Maurer, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht und Fachanwalt für Arbeitsrecht, Schrobenhausen; Dr. Florian Schrammel, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, München; Dr. Jörg Stoye, Rechtsanwalt, Frankfurt am Main.Aus den Besprechungen der Vorauflage: »Dass der leuchtend rote Titel auf schwarzem Cover zu den Leuchttürmen unter diesen Büchern zählt, bedarf keiner weiteren Begründung. Damit ist das Werk ein Paradebeispiel für ein praxistaugliches Buch, das sowohl den Ansprüchen der Wissenschaftlichkeit und Vollständigkeit als auch der Notwendigkeit, ›up to date‹ zu sein, in jeder Hinsicht gerecht wird.« Rechtsanwalt und Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht Professor Dr. Klaus Englert, München, in: NZBau 10/15

Building Information Modeling (BIM) ist weiterhin dabei, das Bauen in Deutschland zu verändern, indem es alle projektrelevanten Daten laufend digital erfasst, verknüpft und dreidimensional abbildet.Die sich daraus ergebenden neuen Formen der Zusammenarbeit, von neuen Verantwortlichkeiten und Pflichten wirken sich direkt auf die rechtlichen Beziehungen der Beteiligten aus.Die Autoren stellen die Problemfelder dar und zeigen Lösungen auf. Sie haben bereits internationale Erfahrung im Bereich von BIM-Projekten gesammelt, u.a. haben sie bei der Erarbeitung von Besonderen Vertragsbedingungen für BIM (BIM-BVB) mitgewirkt.Neu in der 2. Auflage:neue technische Normen für das digitale Planen und Bauenneue Leistungsbilder für wesentliche Fachdisziplinen der Planungabgesicherte Standards durch Muster für AIA, BAP, Modellierungsrichtlinienneues Bauvertragsrecht und BIMErfahrungen aus diversen BIM-Projektbeauftragungenaktuelle Trends zu kollisionsarmer Planung, BIM to field, as-built-Varianten und BIM im FM.Die Autoren erläutern u.a.: - Vertragsabwicklung - Leistungsbeschreibung - Objektplanung und BIM-Koordination - Der BIM-Manager - Auswirkung auf Verträge mit ausführenden Unternehmen - HOAI und BIM - Haftungsfragen - Datenschutz und Urheberrecht - Vergaberechtliche Fragen - BIM und das öffentliche Recht - Beispiel eines Projektabwicklungsplans und BIM-BVB - Vertragsklauseln für PlanerverträgeHerausgeber: Prof. Dr. Klaus Eschenbruch ist Rechtsanwalt in Düsseldorf, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, Honorarprofessor an der RWTH Aachen bei dem Lehrstuhl für Baubetrieb und Projektmanagement mit dem Lehrschwerpunkt Bauvertragsmanagement, Fachanwalt für Steuerrecht und vereidigter Buchprüfer sowie Mitglied der AHO-Fachkommission Projektsteuerung. Prof. Stefan Leupertz, Schiedsrichter, Schlichter, Adjudikator, Richter des VII. Zivilsenats (Bausenat) des Bundesgerichtshofs a.D., Honorarprofessor für Bauvertragsrecht an der TU Dortmund, Lehrbeauftragter an der Philipps-Universität Marburg und Herausgeber und Autor zahlreicher Veröffentlichungen zum privaten Baurecht.Autoren: Dr. Jörg L. Bodden, Rechtsanwalt, Düsseldorf; Dr. Robert Elixmann, Rechtsanwalt, Düsseldorf; Prof. Dr. Klaus Eschenbruch, Rechtsanwalt in Düsseldorf, Honorarprofessor an der RWTH Aachen; Dr. Alexander Fandrey, Rechtsanwalt, Düsseldorf; Dr. Johannes Grüner, Rechtsanwalt, Düsseldorf; Dr. Gerrit Hömme, Rechtsanwalt, Düsseldorf; Dr. iur. Alexander Kappes M. Sc., Lehrbeauftragter an der HfT Stuttgart und der Bergischen Universität Wuppertal; Univ.-Prof. Hans Lechner, Hans Lechner ZT GmbH, Wien; Prof. Stefan Leupertz, Schiedsrichter, Schlichter, Adjudikator, Richter am BGH a.D., Honorarprofessor für Bauvertragsrecht an der TU Dortmund, Lehrbeauftragter an der Philipps-Universität Marburg; Dr.-Ing. Thomas Liebich, AEC3 Deutschland GmbH, Geschäftsführer, München; Dr. Sören Segger-Piening, LL.M., Akademischer Rat a.Z., Universität Würzburg; Dr. Jan Tulke, planen-bauen 4.0 GmbH, Geschäftsführer, Berlin.Aus den Besprechungen der Vorauflage: »Das vorgelegte Werk bietet einen umfassenden Überblick über sämtliche Aspekte des BIM-Einsatzes, und zwar ausgehend vom Tatsächlichen hin zu den rechtlichen Aspekten. Als Fazit lässt sich festhalten, dass »BIM und Recht« zu den Werken zählt, um deren Anschaff

Vollständig, klar und praxisgerecht: Alles zu den Bauvertrags-AGB nach neuem Recht! Alle wichtigen Regelungen, die Bestandteil eines Bauvertrages sein können, werden von den Autoren aufgeführt und geprüft. Die Änderungen durch das Gesetz zur Reform des Bauvertragsrechts, das zum 1.1.2018 in Kraft getreten ist, werden dabei berücksichtigt: Die einzelnen Klauseln werden jeweils deutlich und unter Angabe der Gründe als nach AGB-Gesichtspunkten wirksam oder unwirksam gekennzeichnet, zu jeder Klausel werden die einschlägigen Gerichtsentscheidungen benannt und weiterführende Hinweise gegeben, Abweichungen innerhalb der Rechtsprechung oder Ausnahmen werden dargestellt. Die Klauseln dienen gleichzeitig als Formulierungsvorschlag für die Erstellung eines Bauvertrags. Aus dem Inhalt: Geprüft werden vertragliche Regelungen zu den Themen: Bausoll • Vergütung • Ausführung • Ausführungsfristen • Behinderung und Unterbrechung • Gefahrtragung • Kündigung • Haftung • Vertragsstrafe • Abnahme • Mängelansprüche • Abrechnung • Zahlung • Sicherheitsleistung • Gerichtsstände, Schiedsgericht, Zwangsvollstreckung Die Autoren: Prof. Dr. Jochen Markus und Dr. Susanne Kapellmann sind Fachanwälte für Bau- und Architektenrecht der Kanzlei Kapellmann und Partner in München. Prof. Dr. Christian Pioch ist Rechtsanwalt und Professor für Baurecht an der Hochschule Aschaffenburg. Pressestimmen zur Vorauflage: »Hervorzuheben ist die mit erfahrenem Augenmaß der Autoren erfolgte Gewichtung der Anzahl der Klauselbeispiele und die Ausführlichkeit des Handbuchs an den richtigen und wichtigen Stellen.« Dr. Werner May, Richter am Oberlandesgericht Düsseldorf in BauR 6/2014 »Das Buch ist von hohem Nutzen für den Leser. Die Fülle der kommentierten Vertragsklauseln geht über die Ausführungen (auch) in Großkommentaren hinaus.« RiOLG Dr. Tobias Rodemann, Ratingen, BauR 2014, 554